MUNICIPALIDAD DE MONTERRICO.- DECRETO Nº 580/2021.- MONTERRICO, 20 SEPT. 2021.- VISTO: La Licitación Privada N° 01/202 para la ejecución de la OBRA: “RED CLOACAL EN TRES BARRIOS DE LA CIUDAD DE MONTERRICO – DPTO. EL CARMEN JUJUY”, obra por convenio con el ENOHSA a través del Plan Federal Argentina Hace. El dictamen emitido por la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS para la licitación privada de referencia; […]
MUNICIPALIDAD DE MONTERRICO DECRETO N° 526/2021.- MONTERRICO, 31 AGO. 2.021.- VISTO: La licitación Privada N° 01/21 para la contratación de materiales, mano de Obra y equipos necesarios para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCION RED CLOACAL EN TRES BARRIOS DE LA CIUDAD DE MONTERRICO- DPTO. EL CARMEN-JUJUY “dentro de los lineamientos del PLAN ARGENTINA HACE, convocado mediante Decreto N° 494/2021.- La vigencia de la Ley 27504/19 y […]
MUNICIPALIDAD DE MONTERRICO ANEXO I DECRETO MUNICIPAL Nº 494/2021.- LICITACIÓN PRIVADA Nº 01/2021.- Obra: “CONSTRUCCION RED CLOACAL DE TRES BARRIOS EN LA CIUDAD DE MONTERRICO- DPTO. EL CARMEN – JUJUY DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PRIVADA: Presupuesto Oficial: $83.557.397,48 (pesos ochenta y tres millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos noventa y siete con cuarenta y ocho centavos). – Plazo de ejecución: 6 (seis) meses […]
MUNICIPALIDAD DE MONTERRICO ANEXO I DECRETO MUNICIPAL Nº 494/2021.- LICITACIÓN PRIVADA Nº 01/2021.- Obra: “CONSTRUCCION RED CLOACAL DE TRES BARRIOS EN LA CIUDAD DE MONTERRICO- DPTO. EL CARMEN – JUJUY DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PRIVADA: Presupuesto Oficial: $83.557.397,48 (pesos ochenta y tres millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos noventa y siete con cuarenta y ocho centavos). – Plazo de ejecución: 6 (seis) meses […]
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MONTERRICO.- DECRETO Nº 494/2021.- MONTERRICO, 13 AGO. 2021.- VISTO: El Convenio Específico suscripto entre la Municipalidad de Monterrico y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y que forma parte del presente Decreto por cuerda separada, para la ejecución del proyecto aprobado de la Obra de saneamiento OBRA: “CONSTRUCCION RED CLOACAL EN TRES BARRIOS DE LA CIUDAD DE […]
MUNICIPALIDAD DE MONTERRICO ANEXO I DECRETO MUNICIPAL Nº 494/2021.- LICITACIÓN PRIVADA Nº 01/2021.- Obra: “CONSTRUCCION RED CLOACAL DE TRES BARRIOS EN LA CIUDAD DE MONTERRICO- DPTO. EL CARMEN – JUJUY DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PRIVADA: Presupuesto Oficial: $83.557.397,48 (pesos ochenta y tres millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos noventa y siete con cuarenta y ocho centavos). – Plazo de ejecución: 6 (seis) meses […]
MUNICIPALIDAD DE MONTERRICO MONTERRICO, 13 DE AGOSTO DE 2021.- DECRETO N° 489/21.- VISTO: La Ordenanza N° 445/2021, remitida en fecha 13/08/2021 al Departamento Ejecutivo, por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Monterrico, y; CONSIDERANDO: Que el Cuerpo Legislativo sanciono la Ordenanza N°445/21, Ref: Ejecución de Obra “CONSTRUCCION DE RED CLOACAL DE TRES BARRIOS DE LA CIUDAD DE MONTERRICO-DEPARTAMENTO EL CARMEN-JUJUY” en la esfera del […]
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MONTERRICO MONTERRICO 12 DE AGOSTO DEL 2021 ORDENANZA Nº 445/2021 VISTO EL CONVENIO suscripto entre el ENOHSA y la Municipalidad de Monterrico cuyo objeto es brindar la asistencia financiera, por parte de “EL ENOHSA” dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la Nación de LA OOBRA “CONSTRUCCION DE RED CLOACAL DE TRES BARRIOS DE LA CIUDAD DE MONTERRICO- […]
MUNICIPALIDAD DE MONTERRICO DECRETO N° 038/21.- MONTERRICO, 18 ENE. 2021.- VISTO: La Ordenanza N° 440 /2021, remitida en fecha 15/01/2021 al Departamento Ejecutivo por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Monterrico, y; CONSIDERANDO: Que el Cuerpo Legislativo sancionó la Ordenanza N° 440/2021de Desafectación de Dominio Público Municipal. Que es facultad del Ejecutivo Municipal la promulgación de la Ordenanza de referencia de acuerdo a las […]
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MONTERRICO.- ORDENANZA Nº 440/2021.- MONTERRICO, 14 ENE. 2021.- Desafectación de Dominio Público Municipal FUNDAMENTOS Que mediante Ordenanza N° 165/2002 sancionada en fecha 22 de agosto de 2002 se ha desafectado del uso de espacio verde y otorgado donación de la fracción de terreno ocupada por el edificio donde funciona el Centro de Jubilados y Pensionados “Solidaridad de Monterrico”.- Que […]
Boletín Oficial e Imprenta del Estado
Teléfono/Fax: 0388-4221384
Dirección: Avda. Almirante Brown Nº 1363, San Salvador de Jujuy
E-mail: boletinoficialjujuy@gmail.com
